Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Жилищное право - Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Договор — образцы, бланки, примерные формы договоров

в договорах. Примерные формы Купля-продажа Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования Договоры купли-продажи автомобилей Различные договоры купли-продажи Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ) Договоры купли-продажи земельных участков Договоры купли-продажи недвижимого имущества Договоры купли-продажи жилых помещений Договоры купли-продажи предприятия Поставка Договоры поставки Договоры поставки товаров Договоры поставки на условиях Инкотермс 2010 Договоры поставки продовольственных товаров Различные договоры поставки Договоры контрактации Договоры энергоснабжения Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд Мена Договоры мены товаров (предметов) Договоры мены недвижимого имущества Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей Дарение Договор дарения Договоры дарения земельного участка Договоры дарения недвижимого имущества Договоры дарения доли в уставном капитале Различные договоры дарения Договор пожертвования Рента и пожизненное содержание с иждивением Договоры постоянной ренты Договоры пожизненной ренты Договоры пожизненного содержания с иждивением Аренда Договоры аренды Договоры аренды недвижимости Договоры аренды зданий и сооружений Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов Договоры аренды земельных участков Договоры аренды транспортных средств Договоры аренды оборудования и техники Договоры проката Договоры финансовой аренды (лизинга) Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств Различные договоры аренды Наем жилого помещения Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты) Договоры социального найма, поднайма Безвозмездное пользование Договор безвозмездного пользования Договоры безвозмездного пользования земельным участком Договоры безвозмездного пользования жилым помещением Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением Различные договоры безвозмездного пользования Подряд Договоры подряда Договоры строительного подряда Договоры бытового подряда Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Договоры подряда с временным творческим коллективом Различные договоры подряда Договор субподряда Договоры, контракты на выполнение НИОКР Возмездное оказание услуг Договоры возмездного оказания услуг Договоры предоставления услуг в области рекламы Договоры предоставления аудиторских услуг Договоры предоставления услуг в области медицины Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет) Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости Договоры предоставления коммунальных услуг Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству Договоры предоставления услуг в области обучения Договоры предоставления услуг перевода Договоры предоставления охранных услуг Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений Договоры предоставления транспортных услуг Договоры предоставления услуг по хранению Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом) Договоры предоставления информационных услуг Различные договоры оказания услуг Перевозка Договоры перевозки автомобильным транспортом Договоры перевозки водными видами транспорта Различные договоры перевозки Договоры транспортной экспедиции Заём Договоры займа Договоры беспроцентного займа Договоры займа между резидентом и нерезидентом Договоры займа с обеспечением Договоры микрозайма Договоры залога Ипотека Кредит Кредитные договоры Договоры о предоставлении кредитной линии Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) Договоры факторинга Банковский вклад Договоры банковского вклада Договоры срочного банковского вклада Договоры банковского вклада до востребования Договоры целевого вклада Договоры банковского счета Хранение Договоры хранения Специальные виды договоров хранения Различные договоры хранения Страхование Договоры имущественного страхования Договоры личного страхования Договоры страхования ответственности Договоры страхования предпринимательского риска Договоры ипотечного и титульного страхования Договоры медицинского и пенсионного страхования Поручение Договоры поручения Различные договоры поручения Комиссия Договоры комиссии Различные договоры комиссии Договоры субкомиссии Агентирование Агентские договоры Различные агентские договоры Субагентский договор Доверительное управление имуществом Договор доверительного управления имуществом Различные договоры доверительного управления Договоры коммерческой концессии Простое товарищество Договоры простого товарищества Различные виды договора о совместной деятельности Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Лицензионные договоры Сублицензионные договоры Договоры авторского заказа Договоры об отчуждении исключительного права Договор об отчуждении патента Договор уступки права требования Договор об осуществлении патентного поиска в договорах.

Примерные формы Подборка подготовлена экспертами компании «Гарант»

Образец договора купли-продажи строительных материалов

Автор:Иван Иванов Материалы для строительства – объект купли-продажи. В силу их популярности и необходимость соглашения по приобретению и реализации составляются на регулярной основе.

Одним из способов заключения сделки является составление договора купли-продажи (далее по тексту – ДКП) строительных материалов (далее по тексту – СМ). Содержание статьи Соглашение, связанное с приобретением или реализация СМ – тип документации, составляемой в письменном виде, подписываемой сторонами, принимающими участие в этой сделке. В качестве сторон выступают:

  1. продавец (тот, кто реализует и получает финансы);
  2. покупатель (тот, кто приобретает и платит средства).

В рамках бумаги предусматриваются корреспондирующие обязательства, связанные с передачей и оплатой товарных позиций соответственно.

Когда один гражданин нуждается в приобретении определенного товара, а другой его имеет и хочет продать, эти субъекты в автоматическом порядке превращаются в договаривающиеся между собой стороны. Сделка между ними должна быть оформлена индивидуально во избежание излишних вопросов со стороны налоговиков и для внутренних отчетностей.

Договорное соглашение предусматривает, что человек, реализующий СМ, передает их в собственность тому, кто желает купить.

По факту передачи осуществляются мероприятия по оплате товаров за оговоренную ранее сумму.

В качестве объектов купли-реализации могут выступать различные материалы и вещи:

  1. недвижимые объекты.
  2. предметы движимого имущества;

Главное, чтобы они являлись собственностью непосредственного продавца.

В лице покупателей выступают частные лица, предприниматели, организации, государство.

В качестве сторон заключаемой сделки выступают следующие хозяйственные субъекты:

  1. частные лица (граждане) и домашние хозяйства.
  2. государство (в его лице могут выступать судебные структуры, местные муниципалитеты, федеральное правительство, контролирующие службы, органы правопорядка);
  3. юридические лица (ООО, ОАО, банковские организации, паевые фонды, инвестиционные структуры, сектор услуг);
  4. индивидуальные предприниматели (лица, осуществляющие деятельность, работая «на себя», зарегистрировавшие ее официально);

Наименования и имена сторон операции оговариваются в договорном соглашении. В рамках текстовой части документа оговаривается несколько ключевых нюансов:

  1. срок их совершения;
  2. условия оплатных мероприятий;
  3. данные о товарных позициях с техническими параметрами;
  4. количество реализуемых единиц;
  5. предмет соглашения;
  6. стандарт качества.

В качестве существенного условия договора, без наличия которого он не может считаться юридически заключенным, выступает предмет.

В бланке необходимо добиться указания его наименования, критериев, параметров.

Немаловажную роль играет и тот факт, что передача товара подразумевает его достойное качество, соответствующее следующим стандартам:

  1. указания, имеющие место быть в регламентах технического характера;
  2. условия, прописанные в соглашении;
  3. стандарты ГОСТ (к примеру, 8486-86 для пиломатериалов хвойных пород).
  4. положения, фигурирующие в нормативных актах;

В структуре должны быть указаны все моменты, регулирующие права и обязанности сторон. Тот, кто продает, берет на себя ответственность по указанию критериев и характеристик товара.

Вдобавок к этому к соглашению прилагаются спецификации СМ, тары под них, а также графики осуществления платежных операций. Бланк договора подразумевает и сопутствующие протоколы разногласий, а также нюансы их согласования.

ДКП в отношении СМ – двусторонний. Это связано с тем, что у обеих сторон имеются обязательства.

Немаловажен тот факт, что они являются по отношению друг к другу и должниками, и кредиторами.

В первом случае роль играют обязательства, а во втором – права о требовании их выполнения.

Наряду с этим документ включает в себя две немаловажные «встречные» позиции:

  1. покупатель должен внести плату за них.
  2. продавец имеет обязательство по передаче материалов;

Эти нормы взаимно обусловлены и эквивалентны с экономической точки зрения. Если продавец или клиент так и не смогут обеспечить исполнение обязательств, одна из сторон будет выступать в качестве субъекта встречного исполнения.

И она вправе осуществить приостановление функционирования договора и даже воздержаться от исполнения его условий с требованием о возмещении материальных убытков. Вот несколько задач, которые необходимо решить перед непосредственным оформлением ДКП:

  1. сверка информации о владельце СМ;
  2. подписание и заключение;
  3. проведение экспертизы;
  4. составление вспомогательных контрактов;
  5. обеспечение правовой защиты и поддержки интересов.
  6. оценивание рисков составления;
  7. согласование условий, которые являются значимыми и существенными;
  8. разработка типового шаблона и его структуры;

Типовое соглашение включает в состав 5 пунктов.

По центру указывается его наименование «Договор купли-продажи…», номер.

Строчкой ниже слева следует город, а справа – дата составления. С новой строки указываются наименования сторон с их статусами, а также тот факт, что ими был заключен договор о нижеследующем. Ставится двоеточие, затем начинается отсчет основных пунктов.

  • Передача и прием. Здесь прописываются порядки передачи-принятия товарных позиций, нормы качества (ГОСТ), нюансы погрузки, перевозки, складирования, документального сопровождения. Указывается, что если товар имеет ненадлежащий качественный параметр, то покупатель вправе затребовать уменьшения стоимости, просить о бесплатном устранении дефектов или компенсировании расходов на ремонт/восстановление.
  • Прочие условия. Документ становится актуальным с даты, когда он подписан. Функционирует он до момента, когда стороны исполнят по нему все свои обязательства. Указывается, что если стороны примут решение об изменении условий, они обязуются оформить это в письменном виде.
  • Предмет договора. Отмечается, что со стороны продавца имеется обязательство по передаче в собственность покупателя определенных товаров. Вторая сторона, в свою очередь, обязана их оплатить.
  • Суммы и порядки. Указывается, какую сумму и когда должен передать покупатель, каким образом осуществляются оплатные мероприятия, каковы крайние сроки.
  • Адреса, реквизиты. Указываются наименования, адреса, кодовые значения продавца/покупателя. Проставляются подписи сторон.

Документы для скачивания (бесплатно) Завершается документ табличной сводкой в виде приложения, где в столбцах даются материалы о товарах – названиях, порядковых номерах, количественных, стоимостных показателях. Судебные споры по данному вопросу на практике возникают нечасто, вот основные причины их формирования:

  1. неоплата со стороны покупающей стороны оговоренной денежной величины;
  2. пренебрежение иными обязательствами.
  3. несоблюдение покупателем сроков оплаты товарных позиций;
  4. игнорирование продавцом обязательства по предоставлению предоплаченных товаров;

Во всех ситуациях суд вставал на сторону потерпевшей стороны и назначал виновнику наказания, а также вынуждал его компенсировать недостающие суммы и объемы товаров.

Несоблюдение условий соглашения для покупателя и продавца чревато несением ответственности. Ее виды идентичны для обеих сторон и представлены следующими формами:

  1. принудительные работы и ограничение свободы (при серьезных нарушениях).
  2. обязательство по компенсации недостающих средств и товарных позиций;
  3. возмещение морального ущерба пострадавшей стороне;
  4. начисление штрафов, пеней, неустоек;

Основная норма, регламентирующая эту форму взаимоотношений между сторонами – Гражданский кодекс РФ.

Во внимание принимаются и законы, принятые на региональном уровне (местными муниципалитетами краев, областей, регионов).

Таким образом, ДКП по строительным материалам – документ особой важности, регламентируемый действующим законодательством на федеральном и региональном уровне.

Договор о продаже стройматериалов

Оценить Отзывов:0 Просмотров:2265 Голосов:0 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Город Москва, пятнадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года.

Мы, гр. Анохина Анна Филипповна, проживающая: г. Москва, Клинская ул., д. 3, кв. 44, и гр. Федотов Сергей Михайлович, проживающий: г. Москва, Цветной бульвар, д. 17, корп. 2, кв. 79, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Я, гр. Анохина А. Ф., продала, а я, гр. Федотов С. М., купил строительные материалы от разборки принадлежащего гр.
Федотов С. М., купил строительные материалы от разборки принадлежащего гр.

Анохиной А. Ф. по праву собственности жилого дома, находящегося по адресу: г. Москва, Угличская ул., д. 30, а именно: бревна длиной 1 — 6 м в количестве сто двадцать штук; доски для пола и потолка в количестве сто шестьдесят штук; двери разные в количестве шести шт.; бруски и другие материалы в количестве четырех кубометров. Всего на общую сумму 400 (четыреста) руб.

Рекомендуем прочесть:  Как рассчитывают ипотеку пример

2. За проданный строительный материал я, гр.

Анохина А. Ф., получила с покупателя гр. Федотова С. М. 400 (четыреста) руб. при подписании настоящего договора.

3. Расходы по заключении настоящего договора уплачивает гр. Федотов С. М. 4. Экземпляр настоящего договора хранится в делах Первой Московской государственной нотариальной конторы по адресу: Бобров пер., д.

6, по экземпляру выдается гр. Анохиной А. Ф. и гр. Федотову С.

М. Подписи сторон Удостоверительная надпись государственной нотариальной конторы Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи двигателя договор купли-продажи двигателя г. «»201г. в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем &laqu.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера гор.(пос.) «»200г. мы, гр. (ф.и.о. полностью), проживающий , и гр. (ф.и.о. полностью), зак.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр., проживающий(ая) по а.
  • Договор купли-продажи недвижимости на основании договора купли-продажи недвижимости продавец передает покупателю в собственность недвижимость (это может быть здание, земельный участок.
  • Договор купли-продажи и обмена валюты → Договор купли — продажи валюты договор n купли-продажи валюты г. «» 20г. , именуемый в дальнейшем в лице тов. , действующего на основании , с одной стор.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи стройматериалов договор купли-продажи стройматериалов гор.(пос.) «»200г. мы, гр. (ф.и.о. полностью), проживающий , и гр. (ф.и.о. полностью),.
  • Договор купли-продажи имущества
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи автомобиля договор купли-продажи автомобиля , (город (пос.), область, край и дата прописью) , (ф.и.о) проживающий(ая) по адрес.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи строительных материалов договор nо. купли-продажи строительных материалов г. «» 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) даль.
  • Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на заключение договора купли-продажи ценных бумаг .жность, фамилия, имя, отчество) в лице (наименование организации) заключить (должность, фамилия, имя, отчество) договор купли-продажи () акций (количество прописью) в соответствии с (эмитент) договором комиссии no. от «» 20 года. н.
  • Договор купли-продажи и обмена валюты
  • Договор купли-продажи недвижимости → Договор купли-продажи квартиры договор купли-продажи квартиры гор.(пос.) «»20г. мы, гр. (ф.и.о. полностью), проживающий , и гр. (ф.и.о. полностью), прожи.
  • Договор продажи предприятия → Договор продажи (купли-продажи) предприятия договор продажи (купли-продажи) предприятия настоящий договор продажи предприятия заключен между сторонами-участниками, ука.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи с условной продажей договор no. с условной продажей г. «» 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «продавец»,.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об отказе от исполнения договора купли-продажи предприятия кому (наименование/ф.и.о. продавца) адрес претензия об отказе от исполнения договора купли-продажи предприятия и возврате уплаченной по договору денежной суммы «» г. между покупателем и продавц.

Если документ «Договор о продаже стройматериалов» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Образец договора купли-продажи строительных материалов, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

г. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.2.1.

Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.2.2.

Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.2.3.

Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.4.2.

За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.4.4.

За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.5.3.

Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.ПродавецЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: Продавец _________________Покупатель _________________

Договор купли-продажи строительных материалов

г. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.2.1.

Сумма настоящего договора составляет рублей.2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.2.3.

Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.4.4.

За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.5.3.

Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.ПродавецЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: Продавец _________________Покупатель _________________

Договор купли-продажи строительных материалов

Оценить Отзывов:0 Просмотров:10461 Голосов:0 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР Nо. ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ г.

______________ «__»________ 20__ г. ___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и гр. __________________________________________________, именуем__ в (фамилия, имя, отчество) дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении Nо. 1 к данному договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Сумма настоящего договора составляет ______________________ ___________________________ рублей. 2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с ___% предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении _______ дней с момента подписания настоящего договора. 2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА 3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания. 3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении Nо.

1 к настоящему договору, в течении ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в прложении Nо. 1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении Nо. 1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем , связанные с инфляцией, в размере _____% годовых от суммы договора.

Вариант: 4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении Nо. 1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и уплачивает штраф в размере ___% годовых от суммы договора и штрафные санкции предусмотренные п. 4.2. настоящего договора. 4.4.

За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки. 4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать ____________________________________ (соразмерное уменьшение цены, _____________________________________________________________________. безвозмездное устранение недостатков товара, возмещение расходов _____________________________________________________________________ на устранение недостатков) в течение ________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. 5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.Все споры и ракзногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец: ______________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Покупатель: ____________________________________________________ паспорт:_____________________________________________________________ (номер, серия, дата и место выдачи) адрес:_______________________________________________________________ (по прописке) ПОДПИСИ СТОРОН: ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ _______________ ________________ м.п. (подпись) Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Договор купли-продажи и обмена валюты
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр., проживающий(ая) по а.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи стройматериалов договор купли-продажи стройматериалов гор.(пос.) «»200г. мы, гр. (ф.и.о. полностью), проживающий , и гр. (ф.и.о. полностью),.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи с условной продажей договор no. с условной продажей г. «» 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «продавец»,.
  • Договор купли-продажи недвижимости на основании договора купли-продажи недвижимости продавец передает покупателю в собственность недвижимость (это может быть здание, земельный участок.
  • Договор пожизненной ренты → Образец. Договор о купле-продаже дома на условиях пожизненного содержания договор о купле-продаже дома на условиях пожизненного содержания договор (место и дата заключения договора прописью) .
  • Договор купли-продажи имущества → Договор о продаже стройматериалов договор о продаже стройматериалов город москва, пятнадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. мы, гр. анохин.
  • Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на заключение договора купли-продажи ценных бумаг .жность, фамилия, имя, отчество) в лице (наименование организации) заключить (должность, фамилия, имя, отчество) договор купли-продажи () акций (количество прописью) в соответствии с (эмитент) договором комиссии no. от «» 20 года. н.
  • Договор купли-продажи имущества
  • Договор поручения, представительства → Образец. Договор поручение на куплю-продажу товара договор поручение на куплю/продажу товара договор поручение no. г. «»20г. , именуемый в дальнейшем «доверитель», в л.
  • Приобретение ценных бумаг, акций → Образец. Договор купли-продажи ценных бумаг договор купли-продажи nо. ценных бумаг г. «» 20 г. , именуем в дальнейшем (наименование организации) фирма, в лице , .
  • Приобретение ценных бумаг, акций → Образец. Примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии г. москва «» 1995 г.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным прокурору г. заявление о принесении протеста на заочное решение народного суда г. от «» 20 года о признании договора недействительным (дело nо. ) «» 20 года мне было предъявлено предписание судебного исполнителя райнарсуда о том, ч.
  • Договор купли-продажи и обмена валюты → Договор купли — продажи валюты договор n купли-продажи валюты г. «» 20г. , именуемый в дальнейшем в лице тов. , действующего на основании , с одной стор.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера гор.(пос.) «»200г. мы, гр. (ф.и.о. полностью), проживающий , и гр. (ф.и.о. полностью), зак.

Если документ «Договор купли-продажи строительных материалов» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Образец договора купли-продажи материалов

» » » » Важно отметить, подобные договора всегда требуют письменной фиксации прав и обязанностей, которые возлагаются на участников сделки. Договор составляется по стандартному образцу договора купли-продажи. Учтите, что договором предусмотрены расчетные операции, они производятся наличными средствами.

Если покупатель или продавец не станут выполнять возложенные на них обязательства, то применяются штрафные санкции. Содержание Выделяя бланк договора, то важно отметить, что он станет включать в себя такие важные пункты, как:

  1. Реквизиты участников сделки;
  2. Сумма по договору, порядок расчетов;
  3. Место заключения договора, дата;
  4. Предмет договора;
  5. Ответственность сторон.
  6. Форс-мажорные обстоятельства;

Договор принято оформлять в двух экземплярах, каждая сторона забирает по одному варианту. Лучше всего сразу оформлять договор правильным образом, так можно избежать лишних трудностей в дальнейшем.

Самый оптимальный вариант – обратиться к юристам за консультацией.

Важно приложить к документу приложения, дополнительные документы.

Нельзя не добавить и спецификацию материалов, тары.

Если стороны договорились, что оплата производится только по графику платежей, то важно внести в приложениях график внесения платежей.

Помимо всего сказанного, бланку документа обязательно должны сопутствовать протоколы разногласий, дополнительные соглашения.

Что касается акта приема-передачи имущества, то его нужно оформить в обязательном порядке.

Это аргументируется тем, что документ выступает в роли подтверждения передачи материалов покупателю со стороны продавца. Про типовой образец договора купли-продажи книг Про типовой образец договора купли-продажи сырья по ссылке: Часто стороны забывают об этом, игнорируя и многие другие пункты договора, в результате сталкиваясь со многими ошибками.

Чтобы избежать всего этого, следует заранее изучить и вникнуть в смысл всех пунктов договора. Часто возникают форс-мажорные обстоятельства, в этом случае договорные отношения между участниками сделки и вовсе прекращаются.

К примеру, сюда можно отнести военные действия, стихийное бедствие и т.д.

Те спорные ситуации, проблемы, которые порой возникают между сторонами сделки в момент подписания договора, принято решать двумя путями:

  1. в переговорном режиме;
  2. в Арбитражном суде.

Оформление договора – это ответственная процедура, в момент которой участники сделки должны ознакомиться со всеми ее деталями.

Лучше всего взять с собой опытного человека, если нет возможности обратиться за помощью к опытным юристам. Не стоит игнорировать это, так как есть риск столкнуться с «подводными камнями», которые присутствуют в договоре, теми условиями, которые вас не устроят. Была ли Запись полезна? 3 из 5 читателей считают Запись полезной.

Рубрики Наша группа Самое обсуждаемое Простыми словами о юридических вопросах. Контакты РФ, г. Москва, ул. 2-я Владимирская дом 31 © Copyright 2014 — 2020, UrOpora.ru — Быстрая юридическая помощь!. Все права защищены.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

  1. /
  2. /

23 апреля 2018 0 Рейтинг Поделиться можно скачать по ссылке, представленной в статье, — представляет собой документ, содержащий условия оплаты и отгрузки товара, которые стороны конкретизируют в зависимости от обстоятельств совершаемой сделки.

Из статьи читатель ознакомится с общими правилами заключения сделок купли-продажи и поставки как разновидности указанной сделки для предпринимательских целей. Вам помогут документы и бланки: Соглашение о купле-продаже стройматериалов представляет собой документ, составляемый в письменной форме, подписываемый сторонами сделки (продавцом и покупателем) и предполагающий корреспондирующие обязанности сторон по передаче товара и его оплате. Договор по продаже строительных материалов может быть заключен между:

  1. организациями и гражданами (договор розничной купли-продажи, о котором можно прочитать в статье «?»).
  2. юридическими лицами;

В документе рекомендуется оговорить следующие моменты:

  1. предмет договора (передача товара и его принятие и оплата контрагентом);
  2. наименование товара и его характеристики;
  3. количество товара и его качество.
  4. условия и сроки оплаты;

Существенным условием договора (без согласования которого он может быть признан незаключенным), является предмет.

ВНИМАНИЕ! Как правило, в предмете договора не указывается весь перечень стройматериалов, подлежащих передаче покупателю, а составляется спецификация, которая является неотъемлемой частью договора. Одним из условий сделки по купле-продаже является передача товара надлежащего качества, которое должно соответствовать либо условиям договора, либо положениям нормативных актов, технических регламентов, ГОСТов.

Например, ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. Образец договора купли-продажи стройматериалов можно скачать ниже: Подпишитесь на рассылку С условиями согласен Подписаться Скачать образец договора можно в разделе Бланки в статье ниже Если речь идет о договоре купли-продажи с целью использования полученного товара в предпринимательской деятельности, то он будет называться договором поставки.

Поставка является разновидностью купли-продажи, и потому к ней применимы положения о купле-продаже (параграф 2 ГК РФ).

К существенным условиям договора помимо предмета относится также срок поставки. Договор поставки имеет особенности, которые нужно отразить:

  • Поставка может быть произведена партиями. В этом случае и оплата может производиться частями, что следует указать в договоре. Порядок поставки партиями регламентирован ст. 508 ГК РФ.
  • Направленность предмета договора — для осуществления покупателем предпринимательской деятельности. В противном случае договор поставки не может быть заключен и будет являться обычным договором купли-продажи, т. е. положения параграфа 3 ГК РФ к сделке будут неприменимы.
  • Товар должен быть поставлен в оговоренном сторонами количестве, комплектности, ассортименте и т. д.
  • Покупатель должен тщательно проводить приемку поставленного товара, так как в случае принятия и непредъявления претензии, даже в суде будет трудно доказать, что продукция является некачественной (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, договор купли-продажи строительных материалов используется в случае, если переданный товар подлежит удовлетворению личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае заключается договор поставки строительных материалов.

Такая форма сделки используется исключительно в случае, когда договор заключается между юридическими лицами или ИП с целью осуществления контрагентами предпринимательской деятельности. Образец договора купли-продажи строительных материалов можно скачать по ссылке, представленной в статье.

Более полную информацию по теме вы можете найти в .

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+